四川华盛强制冷设备有限责任公司 -
公司性质:中外合资 创建时间:公司规模：人 员：２１０余人 & 场 地：66000m2 经营理念： 诚信敬业 &创新进步 &服务顾客 报效会 &主要业务：“移动制冷”设备开发、生产、销售 售后服务和压缩机进口贸易、汽车销售等
四川华盛强制冷设备有限责任公司 -
主营产品或服务：
客车空调;轿车空调;卡车空调;工程机空调;机场地面送冷设备;专用移动空调;
主营行业：
摩托车配附件
换热、制冷空调设备
飞机及配件
其他制冷设备
企业类型：
合资经营企业(港或澳、台资)
经营模式：
注册资本：
公司注册地：
中国 四川 成都
员工人数：
201 - 300 人
公司成立时间：
法定代表人/负责人：
主要客户：
汽车厂．工程机戒厂．机场．航空公司．
年营业额：
人民币 1 亿元/年以上
主要经营地点：
主要市场：
经营品牌：
管理体系认证：
其他：ＴＳ／１６９４９
是否提供加工/定制服务？
质量控制：
年进口额：
人民币 2000 万元 - 3000 万元
年出口额：
人民币 300 万元 - 500 万元
研发部门人数：
31 - 40 人
１００００
工商注册信息：
已通过认证
证书及荣誉：
会员评价：
资信参考人：
公司主页：
为本词条添加和相关影像
互动百科的词条（含所附图片）系由网友上传，如果涉嫌侵权，请与客服联系，我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可，禁止商业网站等复制、抓取本站内容；合理使用者，请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务，将会得到个性化的提示和帮助，还有机会和专业认证智愿者沟通。
您也可以使用以下网站账号登录：
此词条还可添加&
编辑次数：1次
参与编辑人数：1位
最近更新时间： 14:46:13
贡献光荣榜当前位置：首页
暂时没有产品！
四川华盛强制冷设备有限责任公司
暂时没有供应产品！
四川华盛强制冷设备有限责任公司
地址：..四新一代(.cn)川 - 成都市 &邮编：610015
联系人： 电话： 手机： 传真：
技术支持：微信扫一扫
四川华盛强制冷设备有限责任..显示法宝之窗
案例与裁判文书 &
华丰建设股份有限公司与四川华盛强航空地面设备有限公司合同纠纷上诉案
【全文】CLI.C.5793395
华丰建设股份有限公司与四川华盛强航空地面设备有限公司合同纠纷上诉案
四川省成都市中级人民法院
民事判决书
(2014)成民终字第1222号
　　上诉人（原审被告）华丰建设股份有限公司。
　　法定代表人王祉絖，董事长。
　　委托代理人贺立海。
　　被上诉人（原审原告）四川华盛强航空地面设备有限公司。
　　法定代表人孙志强，董事长。
　　委托代理人谢练，四川亚峰律师事务所律师。
　　委托代理人何鑫，四川亚峰律师事务所律师。
　　上诉人华丰建设股份有限公司（以下简称华丰公司）因与被上诉人四川华盛强航空地面设备有限公司（以下简称华盛强公司）合同纠纷一案，不服四川省郫县人民法院（2013）成郫民初字第1037号民事判决，向本院提起上诉。本院于日受理后，依法组成合议庭，于日公开开庭进行了审理。上诉人华丰公司的委托代理人贺立海，被上诉人华盛强公司的委托代理人谢练到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　原审法院经审理查明，日华盛强公司与华丰公司签订《“空港科技产业园”建筑合作开发协议》，约定双方合作开发华盛强公司在郫县成都现代工业港北区港通北三路.27平方米净用地上的“空港科技产业园”。合同约定由华盛强公司提供土地、项目，华丰公司出资并承担全部工程建设施工，项目楼宇建成销售后的收入由双方平均分配，合同第八条还规定“……除不可抗拒因素外，若乙方因资金管理等因素导致停工达30天以上，（停工天数由监理公司鉴定），乙方无条件退出，合同自行终止。
　　协议签订后，华盛强公司按约将约定的项目用地交付华丰公司进行施工，同时取得了建设主管部门的建设许可。华丰公司于日进场进行了施工，日，华丰公司停工并将人员撤场，日华盛强公司向华丰公司发出催告函，告知华丰公司停工已达280余天，其行为导致工期延误，已属严重违约，并要求华丰公司于日前继续履行合同恢复施工。但华丰公司至今未复工。
　　另查明，日及日华盛强公司与郫县人民政府成都现代工业港管委会签订了《四川华盛强航空地面设备有限公司项目合作协议》及《补充协议》，约定管委会将位于成都现代工业港北片区总用地面积20.44亩，净用地面积15.22亩的建设用地，以挂牌方式出让给华盛强公司用于修建总部基地。日，日，郫县发展和改革局作出了《企业投资项目备案通知书》、《关于四川华盛强航空地面有限公司航空地面设备制造项目备案通知书有效期的情况说明》，对华盛强公司建设项目予以立项备案认可。日，郫县规划局向成都现代工业港管委会出具《关于四川华盛强公司空港科技产业园总部基地方案的复函》，认为华盛强公司的该项目能满足规划要求。日，郫县建筑施工安全监督站向华盛强公司出具了《成都市建设项目开工安全生产条件审查表》，认定该项目符合开工条件，可以开工。
　　上述事实有原华丰公司双方当庭陈述及提供的如下证据在案为证：原华丰公司工商登记材料，原华丰公司签订的空港科技产业园建筑合作开发协议，成都现代工业港管委会与华盛强公司签订的投资合同协议及补充协议，郫县发展和改革局、郫县规划局、郫县建筑施工安全监督站相关批文、中共郫县县委郫委发（2008）14号文件，华盛强公司致华丰公司催告函，付款委托书，华盛强公司土地款付款凭证，监理方停工说明，现场照片一组等。
　　原审法院认为，华盛强公司与华丰公司签订的《空港科技产业园建筑合作开发协议》是双方当事人的真实意思表示，双方均应按约定履行其各自义务。本案的争议焦点为华盛强公司、华丰公司是否存在违约行为即该行为是否符合合同解除的条件。结合本案，双方合同约定由华盛强公司提供土地、项目，华丰公司出资并承担全部工程施工任务。在合同的履行过程中，华盛强公司的项目已取得相关规划建设部门的许可，工程建设取得了政府管理部门的批准。建设用地也按规定程序办理。华丰公司在履行合同过程中，停工至今已达300多天，其行为属迟延履行主要债务，而在经华盛强公司催告后至今也未复工，其违约行为导致双方合同目的无法实现。在此情形下，华盛强公司要求解除合同不仅符合双方合同约定也符合上法定的解除条件，故华盛强公司的诉讼请　　······
关注法宝动态：
感谢法宝客户：
法宝通用产品
研发与应用
注意：只能下载当前页数据，下载异常请查看！
邮件主题：
邮件接收地址1：
邮件接收地址2：
转发人姓名：
转发人邮箱：公司外景图
华盛强集团是一家集科、工、贸于一体的多元化股份制企业，于1998年11月组建成立，注册资本1085万美元。集团总部位于环境优美的成都市高新技术开发区西区，集团总占地面积66000平方米，总建筑面积15000平方米，总资产1.02亿元，是中国西南地区一家颇具影响力的大中型客车及相关移动空调生产厂家。现有员工200人，其中具有大中专以上学历者91人，高级工程师7人，初中级职称84人。其中：中高层管理人员11人、技术人员46人、营销人员22人、售后服务人员33人、工人73人，其余15人。
　集团公司现有独资和控股公司五家，分别是四川华盛强制冷设备有限责任公司、成都西航科技发展有限公司、成都华盛强技术工程有限公司、深圳西航地面设备有限公司、成都华鎏达机械有限公司。集团公司业务包括“移动制冷”系统开发、生产、销售、服务。产品配套齐全，覆盖面广，包括车用空调、飞机专用空调、各种工程车辆空调及军用车辆空调等各种移动制冷系统。通过引进国外先进技术，经多年的大力开发，已经形成8大系列50余个......
空调及其它配件
暂无信息！
产品名称：
规格型号：
车型类别：
轻型越野汽车
产品名称：
中巴客车空调
规格型号：
车型类别：
产品名称：
规格型号：
车型类别：
轻型越野汽车
产品名称：
规格型号：
车型类别：
轻型越野汽车
产品名称：
中巴客车空调
规格型号：
车型类别：企业基本资料
欢迎来到四川华盛强制冷有限责任有限公司网站， 具体地址是chengdu，联系人是朱。 联系电话是86-28-,联系手机是,主要经营建材相关产品。 单位注册资金未知。 我们公司是一家专业从事建材产品经营研发、生产、销售为一体的高科技生产贸易型企业。公司秉承“诚信、优质、共赢”的经营理念,坚持用户至上、服务第一原则，用心解除客户所忧；以科技服务和优质产品服务客户；始终坚持以“想顾客之所想，急顾客之所急”的经营理念，不断前行；公司坚持技术的力量、不断创新、不断超越，与客户共成长。经历多年的历练，公司已经成为一家在建材行业颇具实力和规模的领头型企业。公司主营产品有：建材 建材生产加工机械 等！...
相关产品推荐}