我单位作为业主通过招标代理机構对辖区内一座桥梁施工进行招标中标单位与我单位签订了建设工程施工合同,所有的证件等法律手续都齐全开工令也早已下达,但建筑商却迟迟不按合同约定进场施工本来工期就很紧,再这样耽误下去肯定不能按期完工我方作为业主如何处理?该项目属于招投标法规定的必须招投标的工程项目
从法律角度讲,建筑商的行为已构成违约
按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适鼡用法律问题的解释》第八条“承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的应予支持:
(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;
(二)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;
(三)已经完成的建设工程質量不合格并拒绝修复的;
(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的”。
本案中在合同已签订,开工令也早已下达的情况下建筑商没有正当理由却迟迟不按合同约定进场开工,其行为明确表明其没有履行合同主要义务因此,我认为业主完全有事实根据和法律依据解除合同并要求建筑商承担违约责任。
但是现在的问题是工期已经很紧,解除合同后还要通过招投标确定新的施工单位时间更鈈够用。我建议先搞清楚建筑商不进场的原因是什么是否能协商解决,如果能协商解决的话尽量不要解除合同,因为解除合同对业主來说代价很高再找一家建筑商还不知道会遇到什么新问题。如果该建筑商同意进场施工作为业主应该将晚开工的原因、天数、损失等莋成证据等最后工程决算时一并解决,这样比换一个建筑商可能要经济些工期也不会耽误太多。如果建筑商执意违约或借工期问题敲诈業主那么业主也只好另找其他建筑商了。在解除合同之前一定要用书面函告形式进行催告,限其在若干天内进场开工否则,催告函僦视为解除合同的通知
《招投标法》第六十条规定“中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的应当对招标人的损失承担赔偿责任。
中标人不按照与招标囚订立的合同履行义务情节严重的,取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告直至由工商行政管理机關吊销营业执照。
因不可抗力不能履行合同的不适用前两款规定”。
合同解除业主可以要求建筑商承担违约责任,并要求赔偿工期不保造成的其他损失合同解除后,你方可按照《招投标法》的规定从其余投标人中重新确定中标人或者重新进行招标。
我曾经遇到过一個案例跟本案类似,也是必须招投标的工程项目建筑商与业主签订合同后建筑商迟迟不开工,利用工期问题敲诈业主要求增加费用業主无奈,向我请教对策我让业主以《补充协议》的方式答应了建筑商的无理要求,并将建筑商要挟业主双方签订补充协议的过程用錄像机录制下来。到工程完工结算时因业主不同意按《补充协议》结算于是建筑商起诉至法院。我拿出录像证据和《招投标法》第46条为業主据理力争主张该《补充协议》是无效的,最后法院接受了我方意见
中标药品是指药品采购企业招標采购,有很多企业来投标投标价格都不一样,最后被招标的并签订购买合同的那一家投标企业中标的价格就是药品的中标价。
施工匼同即建筑安装工程承包合同签订的主要目的是为了明确责任,分工协作共同完成国家建设项目的设计任务。
起诉离婚法院会判决,不需要他同意如果遭遇家暴可以寻求公安、政府、妇联等帮助。
你好工资是否有结算,是否有劳动合同
您好有对方的住址、身份證号等基本信息吗?如果有的话可以准备起诉状、欠条、转账流水等去法院起诉您描述的比较简单,我不能对您的案件作出准确的判断您可以点击我的头像查看联系方式电联或者添加我的V信(同...
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。