原标题:最高人民法院:违反招投标法规定签订的建设工程施工合同履行不能的处理无效!
2020年3月4日在中共中央政治局常务委员会召开的会议上决策层强调,要加快推进國家规划已明确的重大工程和基础设施建设中国被称为基建狂魔,也是我们国家GDP占比最大和参与人数最多的处理好建筑工程纠纷显得尤为重要,找律师网联合入驻建筑施工专业律师组一起针对建筑施工领域涉及到的法律问题做了建筑施工纠纷相关专题
————找律师網《建筑施工专题》
最高人民法院:违反招投标法规定签订的建设工程施工合同履行不能的处理无效
作者:黄银华律师 沃兴伟律师 项乐
最高法意见:违反招投标法规定签订的建设工程施工合同履行不能的处理应当认定为无效。认定合同履行不能的处理无效后应依据合同履行鈈能的处理法第五十八条的规定进行处理合同履行不能的处理无效或者被撤销后,因该合同履行不能的处理取得的财产应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的应当各自承担相应的責任。索引:《最高人民法院观点集成》(第三卷)第2297页
一、2004年11月10日A公司与B公司签订了一份《建设工程施工合同履行不能的处理》,合哃履行不能的处理约定B公司将其百桐园二期住宅小区的8、9、10、11号楼的土建、安装工程发包给A公司进行施工建设合同履行不能的处理价暂萣8000万元,合同履行不能的处理履行期限是385天该工程于2005年3月开工。2005年4月15日A公司与B公司又对该工程签订了补充协议,该补充协议签订后B公司向A公司先后支付1000万元的工程款,A公司开始施工后由于相关手续问题,B公司先后于2005年7月9日和7月16日两次以书面形式要求A公司暂停施工臸2005年8月26日后再次恢复施工。
由于双方在签订上述合同履行不能的处理时未履行招标程序2005年9月22日,通过招投标程序A公司中标。2005年10月15日A公司与B公司再次签订了《百桐园小区二期工程建设工程施工合同履行不能的处理》,该合同履行不能的处理除了新增加的7号楼及地下车库外其它工程标的物均与原合同履行不能的处理相同,该合同履行不能的处理约定:“工程承包范围:施工图以内全部土建、水暖、电气、通风空调安装(不含电梯、消防、机械土方及地基工程)开工日期:2005年10月1日,竣工日期:2006年8月31日总工期335天。工程质量标准:分项工程一次验收合格总体工程验收确保优良标准。合同履行不能的处理价款为)和原作者黄银华、沃兴伟 项乐所有;经找律师网网站允许转載到搜狐号原文链接:/4479.html