> 问题详情
11 按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
悬赏：0&答案豆
提问人：匿名网友
发布时间：
11 按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。Ａ?承包人未能及时调配施工机械Ｂ?发生不可抗力Ｃ?雨季天数增多Ｄ?工程量变化和设计变更Ｅ?一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过８小时此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
论文写作技巧
您可能感兴趣的试题
112?工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（　　）。Ａ?质量合格Ｂ?需重新修复Ｃ?不补偿费用但顺延合同工期Ｄ?顺延合同工期并追加合同价款Ｅ?承包人损失的工期和费用均不予补偿213?施工合同履行过程中，发生（　　）等情况，应给承包人顺延合同工期。Ａ?发生设计变更Ｂ?发包人延误移交施工现场Ｃ?承包人采购的材料供货商未能按时交货Ｄ?基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线Ｅ?分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
我有更好的答案
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证：
验证码提交中……君，已阅读到文档的结尾了呢~~
招标文件.17,招标文件,招标文件范本,标准施工招标文件,标准招标文件,物业招标文件范本,招标文件商务部分,招标文件的组成,施工招标文件,招标文件封面
扫扫二维码，随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
招标文件.17
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由：
将文档分享至：
分享完整地址
文档地址：
粘贴到BBS或博客
flash地址：
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码：
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布，请您等待！
3秒自动关闭窗口同的履行；第十一章工程合同的签约与履约管理；一、简答题；1.如何对工程合同的效力进行审查？；答：（1）合同当事人资格的审查；2.工程合同谈判需要做哪些准备工作？；答：（1）谈判思想准备；3.试述工程合同谈判的技巧和策略；答：（1）掌握谈判议程,合理分配各议题时间；（8）善于抓住实质性问题；4.如何进行施工合同的结构分解？；答：按照系统规则和要求将合同对象分解
同的履行。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失,承包人承担连带责任。分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。
工程合同的签约与履约管理
一、简答题
1.如何对工程合同的效力进行审查？
答：（1）合同当事人资格的审查。（2）工程项目合法性审查。（3）合同订立过程的审查。（4）合同内容合法性审查。
2.工程合同谈判需要做哪些准备工作？
答：（1）谈判思想准备。（2）合同谈判的组织准备。（3）合同谈判的资料准备。（4）背景材料的分析。（5）谈判方案的准备。（6）会议具体事务的安排准备。
3.试述工程合同谈判的技巧和策略。
答：（1）掌握谈判议程,合理分配各议题时间。（2）高起点战略。（3）注意谈判氛围。（4）拖延与休会。（5）避实就虚。（6）谈判让步。（7）分配谈判角色。
（8）善于抓住实质性问题。
4.如何进行施工合同的结构分解？
答：按照系统规则和要求将合同对象分解成互相独立、互相影响、互相联系的单元。合同的结构分解应与项目的合同目标相一致。根据结构分解的一般规律和施工合同条件自身的特点,施工合同条件结构分析应遵循如下规则：（1）保证施工合同条件的系统性和完整性。（2）保证各分解单元间界限清晰、意义完整、内容大体上相当,这样才能保证应用分解结果明确有序且各部分工作量相当。（3）易于理解和接受,便于应用。
5.简述工程合同歧义解释原则。
答：（1）合同文件优先顺序。（2）第一语言原则。（3）其他规则。
6.试述合同控制程序和方法。
答：程序：（1）工程实施监督。（2）跟踪。（3）诊断。
方法：（1）被动控制。（2）主动控制。
7.合同控制的日常工作有哪些？
答：（1）参与落实计划。（2）协调各方关系。（3）指导合同工作。（4）参与其他项目控制工作。（5）合同实施情况的追踪、偏差分析及参与处理。（6）负责工程变更管理。（7）负责工程索赔管理。（8）负责工程文档管理。（9）争议处理。
8.如何进行工程合同信息管理系统设计？
答：（1）系统总体数据结构模型设计。（2）系统主要数据库设计。（3）系统功能子系统划分。（4）系统各功能子系统及功能模板设计。
工程索赔管理
一、简答题
1.索赔的分类有哪些？开展索赔工作有哪些作用？
答：分类：（1）按索赔有关当事人分类。（2）按索赔的依据分类。（3）按索赔目的分类。（4）按索赔事件的性质分类。（5）按索赔处理方式分类。
作用：（1）索赔是合同和法律赋予正确履行合同者免受以外损失的权利,索赔当事人一种保护自己、避免损失、增加利润、提高效益的重要手段。（2）索赔是落实和调整合同双方经济责、权、利关系的手段,也是合同双方风险分担的又一次合理再分配,离开索赔,合同责任就不能全面体现,合同双方的责、权、利关系就难以平衡。（3）索赔是合同实施的保证。（4）索赔对提高企业管理水平和工程项目管理水平起着重要的促进作用。（5）索赔有助于政府转变职能,使合同当事人双方依据合同和实际情况实事求是地协商工程造价和工期,可以使政府从繁琐的调整概算和协商双方关系等微观管理工作中解脱出来。（6）索赔有助于承发包双方更快地熟悉国际惯例,熟悉掌握索赔和处理索赔的方法与技巧,有助于对外开放和对外工程承包的开展。
2.在索赔过程中应注意哪些技巧和艺术？
答：(1)索赔是一项十分重要和复杂的工作,涉及面广,合同当事人应设专人负责索赔工作,指定专人收集、保管一切可能涉及索赔论证的资料,并加以系统分析研究,做到处理索赔时以事实和数据为依据。
(2)正确把握提出索赔的时机。
(3)及时、合理地处理索赔。
(4)加强索赔的前瞻性,有效避免过多索赔事件的发生。
(5)注意索赔程序和索赔文件的要求。
(6)索赔谈判中注意方式方法。
(7)索赔处理时作适当的让步。
(8)发挥公关能力。
3.工程师对索赔工作有何影响？
答：在业主与承包人之间的索赔事件发生、处理和解决过程中,工程师是个核心人物。工程师在接到承包人的索赔文件后,必须以完全独立的身份,站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性,必须对合同条件、协议条款等有详细的了解,以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷。工程师应建立自己的索赔档案,密切关注事件的影响和发展,有权检查承包人的有关同期纪录材料,随时就纪录内容提出不同意见或他认为予以增加的纪录项目。
4.在施工合同中对发包人和承包人原因影响的工期延误有何规定？
答：(1)如果由于非承包人自身原因造成工程延期,在土木工程合同和房屋建造合同中,通常都规定承包人有权向业主提出工期延长的索赔要求,如果能证实因此造成了额外的损失或开支,承包人还可以要求经济赔偿。
(2)如果由于承包人自身原因未能在原定的或工程师同意延长的合同工期内竣工,承包人承担误期赔偿费。
5.试举例说明工期索赔的分析流程。
答：（1）原因分析。（2）网络计划分析。（3）业主责任分析。（4）索赔结果分析。
6.工期索赔有哪些方法？如何具体应用？
（1）网络分析法。（2）比例类推法。（3）直接法。（4）工时分析法。
工程合同的争议处理
一、简答题
1、和解的概念和原则是什么？
答：概念：在合同发生争议后,合同当事人在自愿互谅基础上,依照法律、法规的规定和合同的约定,自行协商解决合同争议。
原则：（1）合法原则。（2）自愿原则。（3）平等原则。（4）互谅互让原则。
2、调解的概念和原则是什么？调解解决争议有几种方式？
答：概念：在合同发生争议后,在第三人的参加与主持下,通过查明事实,分清是非,说服劝导,向争议的双方当事人提出解决方案,促使双方在互谅互让的基础上自愿达成协议从而解决争议的活动。
原则：（1）自愿原则。（2）合法原则。（2）公平原则。
调解方式：行政调解、法院调解或仲裁调解、人民（民间）调解。
3、什么是争议评审？其基本程序是什么？
答：争议评审是指争议双方通过事前的协商,选定独立公正的第三人对争议作出决定,并约定双方都愿意接受该决定的约束的一种解决争议的程序。
基本程序：（1）采用争议评审解决争议的协议或合同条款。（2）争议评审委员会成员的选定。（3）争议评审委员会成员被指定后应签署接受指定的声明。（4）争议评审委员会的一般工作程序。（5）争议评审委员会定期访问现场和定期现场会议。
4、仲裁的概念、特点、原则和程序是什么？
答：概念：由合同双方当事人自愿达成仲裁协议、选定仲裁机构对合同争议依法作出法律效力的裁决的解决合同争议的方法。
特点：灵活性、程序的保密性、效率较高,费用较低。
原则：独立原则、自愿原则。
程序：仲裁申请和受理、组成仲裁庭、开庭和裁决、法院对仲裁活动的协助。
5、简述法院对仲裁的协助和监督。
答：协助：（1）财产保全；（2）证据保全；（3）强制执行仲裁裁决。
监督：撤销仲裁裁决、不予执行仲裁裁决
6、诉讼的概念、特点和程序是什么？简述其执行程序。
答：概念：合同当事人按照民事诉讼程序向法院对一定的人提出权益主张并要求法院予以解决和保护的请求。
特点：（1）提出诉讼请求的一方,是自己的权益受到侵权和他人发生争议,请求的目的是为了使法院通过审判,保护受到侵犯和发生争议的权益。（2）当事人向法院提起诉讼,适用民事诉讼程序解决；诉讼应当遵循地域管辖、级别管辖和专属管辖的原则。（3）法院审理合同争议案件,实行二审终审制度。
程序：（1）起诉与受理。（2）审理前准备。（3）开庭审理。（4）法院调解。
（5）简易程序。
执行程序：双方当事人自行和解达成协议的,执行员应当将协议内容记入笔录,由双方当事人签名或盖章。一方当事人不履行和解协议的,经对方当事人申请恢复对原生效法律文书的执行,执行中被执行人向法院提供担保并经执行人同意的,法院可以决定暂缓执行及暂缓执行的期限。被执行人逾期仍不履行的,法院有权执行被执行人的担保财产或担保人的财产。
包含各类专业文献、文学作品欣赏、外语学习资料、行业资料、各类资格考试、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、建设法规与合同管理离线作业70等内容。　
　2015浙江大学远程教育建设法规与合同管理作业(在线)_管理学_高等教育_教育专区。您的本次作业分数为:100 分 单选题 1.综合费用索赔的计算方法中,承包人广泛采用的... 　建设法规与合同管理离线作业(选)_生产/经营管理_经管营销_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 建设法规与合同管理离线作业(选)_生产/经营管理_经管营销... 　浙江大学远程教育学院 《建设法规与合同管理》课程作业(选做)―――第一章 建设法规概论 一、 基本概念 1.法律及法律体系 答:法是一种规范,它确定了人的行为的... 　2014浙大建设法与合同管理(专)离线作业_公共/行政管理_经管营销_专业资料。浙江...法律规定的权限和法定的程 序制定修改和废止建设法律、法规的活动,是我国... 　四川大学网络教育《建设法规与合同管理》第一次作业_管理学_高等教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档四川大学网络教育《建设法规与合同管理》第一次... 　中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院 中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院建设法规与合同管理 学习层次:专升本 课程作业 4(共 4 次作业) 涉及章节:第 11 章... 　6页 免费 建设法规与合同管理作业参... 10页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 ... 　建设法规与合同管理作业_公共/行政管理_经管营销_专业资料。作业建设...建设法规与合同管理离线... 20页 免费 建设法规与合同管理在线... 23页 免费... 　2015春(浙江大学远程)建设法规与合同管理作业_管理学_高等教育_教育专区。2015春 浙江大学远程教育 建设法规与合同管理作业答案单选题 1.房地产抵押合同的生效时间为...> 问题详情
在履行合同过程中，由于发包人（）原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（
悬赏：0&答案豆
提问人：匿名网友
发布时间：
在履行合同过程中，由于发包人（）原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或)增加费用，并支付合理利润。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
论文写作技巧
您可能感兴趣的试题
1在某项工作的施工过程中，发生了以下事件。事件1：在对设备支架进行焊接的过程中，每吨支架消耗人工10个工日，型钢1．08 t，各种机械台班费400元，其他材料费320元。已知工程所在地的人工工日单价为28．5元，型钢的综合单价为每吨3800元。事件2：在施工过程中，由于勘察失误，业主决定改变某构件的位置，为此，承包商将原构件拆除，并重新安装，增加人工l5个工日，机械台班0．5个台班。已知工程所在地人工工日单价为28．5元，该机械租赁费为700元/台班。事件3：由于业主未能及时提供材料，导致承包商的人员窝工20个工日，该项工作的工期延长3天，并影响到总_工期；某种机械设备窝工1个台班，该设备的窝工费为280元/台班。人员窝工费为23．5元/工日。事件4：由于业主提供的动力故障，停工两天，但由于该项工作不在关键线路上，未影响总工期。人员窝工16个工日，人员窝工费为23．5元/工日。事件5：为了确保工程质量，承包商经监理工程师批准采取了必要的技术措施，花费技术措施费2000元。事件6：在设备主体安装过程中，由于承包商提供的施工机械发生故障，造成人员窝工8个工日，设备主体安装过程延长2天。人员窝工费为23．5元/工日。针对上述四个事件，承包商向业主和监理工程师提出了费用索赔；同时针对事件1、2、4，提出了工期索赔。根据场景，回答 2～7 题：第 2 题根据事件1提供的信息，10 t型钢支架的直接工程费为（　）元。2第 3 题根据事件2提供的信息，假定管理费、利润等不予补偿，承包商针对该次变更向业主提出的合理费用补偿为（　）元。
我有更好的答案
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证：
验证码提交中……}