工程质量验收检测鉴定报告中心
留言人数：13人
查看人数：1227人
相关产品：
商家其他产品
“工程质量验收检测鉴定报告中心”详细信息
工程质量验收检测鉴定报告中心
工程检测的主要工作就是对工程进场的各种物资首先采用科学的方法进行抽样，然后按照专业的检测方法进行检测。另外对于特殊材料物资，检测机构还负有向有关质检部门报送检验的义务。总之，保证工程所用材料的质量是工程检测部门应承担的重大责任。
　　3.3 发挥信息化管理技术在检测中的作用
　　力求设计一套系统软件，该系统检测与监管职能于一身，一方面，利用监管平台提供的加工信息，延伸对施工企业、监理公司等工程建设责任主体及检测机构等相关单位质量行为的监管，及时了解、掌握建筑材料、构配件的质量信息和现场施工质量，确保建筑工程质量和安全。另一方面，利用建筑工程检测监管平台，实现包括对各检测机构、检测人员、检测设备，以及企业、个人诚信记录等人、物、事的动态监管。
工程质量验收检测鉴定报告中心，找深圳住建房屋安全检测有限公司，张经理&
　　3.4 提升检测人员的政治素质，增强检测人员的技术水平
　　主要应对措施如下：
　　(1)在企业内部聘请专家进行讲座，注重对检测人员的技能培训，增强从业人员的技术水平。
　　(2)吸取工程建设中成功、失败的经验教训，根据所处地区的环境地质条件，有正对性的开展学术研讨。
　　(3)积极推广新技术、新方法，开展科技攻关活动。
　　(4)培养全体检测人员善于总结、实践、探讨的习惯，促进检测人员整体素质的提高。
　　(5)树立建筑工程质量终身负责制的理念，坚强对检测人员的职业道德教育及有关法律法规的培训。
　　3.5 加强对市场行为的管理
　　通过对事实进行调查取证，对一些存在严重问题比如说检测技术水平较低或扰乱市场秩序的检测单位，必须给予严肃处理。另外对一些通过非法手段进行不良竞争的个人或单位必须给予严惩。由于目前我国质检行业存在不合理的收费因素，所以我们应该通过与物价局的协商，对目前的收费标准进行合理调整。优秀的收费标准应实现检测单位责任与利益相吻合。
三、综上所述，建设工程质量检测在建筑工程的质量控制中处于重要地位，
其重要性不言而喻。建筑工程质量检测机构只有树立起全面质量控制的理念，充分意识到竞争的压力，以人为本，同时加大对人才的培养力度，改变服务理念，创新管理制度，才能在日益激烈的社会竞争中立于不败之地。
&在建筑工程施工的整个过程中，建筑工程质量检测是其中为关键的一项内容，要使建筑工程质量真正得到有效的提高，建筑施工企业不仅要加大组织协调与施工技术层面的改进，更为重要的是要强化建筑工程质量检测力度。建筑工程质量检测可以保证工程质量。建筑工程施工企业通过建筑工程质量检测，可以充分的认识到工程质量特征值，强化对于建筑工程施工质量的控制，从而获得关于建筑工程施工质量的有效控制。本文主要对建筑工程中钢筋及混凝土质量检测进行了探讨
　　近年来，随着国内建筑业总量的急剧膨胀，市场需求的不断扩大，服务能力和技术水平都有了较大的提高，我国的建筑工程检测事业也得到了迅速发展，与此同时带来了检测机构数量的大幅增加。这些检测机构主要包括施工企业的内部实验室、工程质量监督站、独立的第三方检测机构等类型。施工企业的内部实验室数量居多，是工程质量检测监管的主要力量；工程质量监督站是建筑工程质量监管的行政机构，在政策上占优势，是建筑工程质量检测行政监管的主体；独立的第三方检测机构是具有独立经济结构的盈利性组织，占据建筑工程质量检测监管的主体。
　　综合表1、表2可以看出，我国当前建设工程质量检测业务伴随着建筑业的发展，检测机构数量大幅增长，导致检测市场竞争呈现出愈演愈烈之势。由于法律法规制度不健全、检测监管不到位，一些检测机构为了争取业务，提高经济效益，采取了不正当竞争手段，扰乱检测市场。
（1）检测机构与质量监督站政企不分
　　我国的检测机构是事业编制单位，由工程质量监督站管理，依附于质量监督站或建设行政主管部门而存在。这种形式促进了检测机构对实体工程质量的监管，也是政府实施监管的主要手段，保障了工程质量。但是，政企不分也导致建筑工程质量检测监管不到位。质量监督站既是建筑工程质量的监管机构，又是工程质量监管的仲裁机构，在工程质量监管中充当运动员和裁判员角色，导致检查和复检处于同一主体，很难保证监管执法的公正、公平。检测机构和质量监督站是被管理和管理关系，隶属同一系统，检测机构听命于质量监督站，质量监督站包庇检测机构，排斥外来其它检测机构，造成检测市场监管发生扭曲和错位现象。
（2）检测监管法规制度不完善
　　国务院联合各部委出台了《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》等法律法规和规章制度，加上省市地方政府相继出台的地方法规和制度，对建筑工程质量检测监管有促进作用，但仍未形成严格的法律制度和监管程序。《产品质量法》明确规定建筑工程产品质量合格标准不适用此法律，《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》在建筑工程质量检测过程中又参照《产品质量法》，使得法律执行无所适从，执行困难。《建筑法》和《建设工程质量管理条例》中仅明确了监理、施工、勘察、设计、建设单位的责任，未明确检测单位应承担的责任，造成检测单位逃脱建筑工程质量监管第三方责任。因此，对建筑工程质量检测监管方法及程序需要进一步的科学研究，以便得到完善的监管制度和法律体系。
（3）检测市场不规范
　　检测单位与施工单位是被委托与委托关系，在业务上是检测与被检测关系。一般情况下，施工单位为减低成本，竞标低价检测机构。检测机构为了经济利益和降低检测成本，减少检测设备、仪器的使用，减少检测内容，偷工减料，缩短检测时间，构造数据；甚至部分检测机构根本不检测、直接随意编造数据，直接提供虚假报告；还有一些检测机构迫于施工单位的压力，怕被施工单位解除委托关系，为施工单位提供虚假报告。检测机构为追求经济效益，以盲目压价、违规承诺等手段承揽检测业务，给检测行业的信誉产生了严重的负面影响及连锁效应。
屋面承重能力检测鉴定报告需要花多少钱-面积收费请问怎么收费办理
<font color="#17-05-16
企业回复:已联系
惠州市房屋加层改造检测鉴定报告权威机构房屋检测布告是多少钱一平方？是否可以做混合房屋加固的方案及施工报价？
<font color="#17-05-25
企业回复:已联系
建筑承重检测鉴定机构非常专业的检测单位，帮了我公司的大忙了，因为公司要更新设备，新设备比老设备重，不知道楼面承重能力够不够，能不能放得下，找了深圳住建工程检测有限公司进行检测鉴定，才终放心更新设备。
<font color="#17-06-19
企业回复:已联系
企业安装屋顶分布式光伏承重需要哪些流程和收费标准你好，我公司专门从事光伏发电项目开发，经常会遇到一些彩钢瓦屋顶，由于彩钢瓦屋顶跨度较大，屋面老旧，无法做详细的方案，以及从先搭建钢架结构时的载荷数据，想咨询贵司能否在这方面提供一些帮助，
<font color="#17-09-12
企业回复:已联系
洛阳雅洁管业有限公司,是一家专业从事塑胶管道的生产,销售,服务于一体的高新技术产业。 公司采用进口自动化生产设备,具有年产1万吨PPR管材管件的能力,已成为中原地区规模较大的PPR管材,管件生产基地。咨询电话
<font color="#17-10-10
企业回复:已联系
麻烦做一份钢架结构承重检测报告
<font color="#17-10-26
企业回复:已联系
出具幼儿园安全抗震检测鉴定报告你好!我园需要一份抗震报告。幼儿园情况是一栋两层旧厂房改造的，共两千左右平方，是砖和钢筋结构，后来有加固水泥钢筋柱十几根，能帮忙做一份抗震报告
<font color="#17-12-01
企业回复:已联系
建筑工程质量检测鉴定报告收费标准室内装饰工程，干挂瓷砖，已经过了2年的质保期，现在自动掉，能鉴定为不合格吗？
<font color="#18-03-19
企业回复:已联系
屋顶承重能力请问房屋楼顶在建筑时按照可上人标准建筑，材料为4厚板岩覆盖加防水层、40厚C20细石混凝土单层双向钢筋网片施工，楼顶承重能达到多少？
<font color="#18-03-21
企业回复:已联系
钢结构厂房安全检测-泰安钢结构承重检测长尾词霸屏包年，关键词数量可达五万，保证每天不少于三千关键词稳定在首页。常规优化，针对新站零排名，做不上去全额退款。快速排名，2-15天快速上首页，点击不扣费，完全可以先做后付。
你的同行都在做，你在等什么！！！
<font color="#18-03-27
企业回复:已联系
厂房工程竣工验收流程厂房竣工验收流程怎么走（消防、环境、三同时、质量）
<font color="#18-04-25
企业回复:已联系
“工程质量验收检测鉴定报告中心”联系方式
深圳住建房屋安全检测有限公司
（项目经理）
地址：恒昌荣工业园C栋
邮编：518100
网址：http://zjgc66.cn.b2b168.com
“工程质量验收检测鉴定报告中心”商家推荐产品
工程质量验收检测鉴定报告中心相关产品
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 - .com All Rights Reserved查看: 2412|回复: 8
2014年一级建造师机电案例练习题与答案解析机电工程项目施工管理（二）
TA的每日心情郁闷 10:34主题帖子积分
1H420000　机电工程项目施工管理（二）
一、阅读理解
某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月，于日开工，日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空调系统的风管设计工作压力为1000 Pa。项目部决定风管及部件在场外加工。
项目部制定的施工进度计划中，施工高峰期在6月～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动大、噪声大、电动机端部发热等异常现象。经调查发现，风机的钢垫铁有移位和松动，电动机与风机的联轴器同轴度超差。
&1& 、针对环境条件，应制订的主要施工技术措施有哪些?
&2& 、为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制的质量预控方案包括哪些内容?
&3& 、按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
&4& 、风管及部件进场时应做什么检验?风管系统安装完毕后要怎样检验?
&5& 、通风与空调工程的竣工验收的程序是什么？
&6& 、变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验时，在管理上应采取哪些措施？
某建设单位新建一工业项目，经招标，机电工程由具备机电工程总承包一级资格的A安装工程公司总承包。其中，车间内的消防工程、锅炉房工程、变电所工程由建设单位直接发包给具有专业资质的B公司。合同规定，施工现场管理由A公司总负责，工程项目主材由A公司提供，工程设备由建设单位指定厂家，A公司负责采购并与制造厂商签订合同。A、B两个公司都分别组建了项目部。在施工过程中，发生如下事件：
事件1：监理公司发现B公司在锅炉安装施工前，没有办理书面告知手续就进行施工，施工作业人员没有持证上岗，便指令B公司停工。
事件2：由于A公司采购的变压器延期一个月到现场，致使B公司发生窝工和停工，造成经济损失，B公司向A公司提出索赔。
事件3：消防工程验收时，B施工单位提交的有关验收技术资料不完整，公安消防监督机构不予验收。消防工程竣工后，建设单位向公安消防监督机构提交工程消防验收申请，填写了《建筑工程消防验收申报表》，要求公安消防监督机构进行消防验收并投入使用，但公安消防监督机构不受理。
事件4：由于B公司在安装蒸汽管道的补偿器不符合要求，监理公司不予验收。
&1& 、在事件1中，说明监理公司指令B公司停工的理由。锅炉安装工程应配备哪些主要的特种作业人员？
&2& 、在事件2中，B公司向A公司提出索赔，是否合理？说明理由。
&3& 、工程设备由建设单位指定厂家后，A公司在采购时，应重点考虑哪些问题？
&4& 、在事件3中，消防工程验收时，B施工单位应提交哪些有关验收技术资料？说明公安消防监督机构不受理验收申请的理由。
&5& 、安装蒸汽管道的补偿器有哪些要求？
某施工单位承包一套燃油加热炉安装的单位工程，包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管线、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等分部工程。开工前，项目部有关人员进行了质量策划，制定了“三检制”，项目部门主管工程师编写了加热炉燃油泵等动力设备的单机试运方案，并按规定进行了审批。
　　燃油泵的进口管道焊接要求100%射线检测，因法兰未到货，迟迟未能施焊。为不影响单机试运的进度要求，法兰到货并经现场验收后，项目部马上安排专业焊工进行该管段焊接。该管段施焊后，质检人员进行了焊缝的外观质量检查，认为符合要求，项目部立即组织相关作业人员将其安装就位，并按照试运行方案进行燃油泵的单机试运行。
　　该工程在分项、分部工程质量验收评定合格后，由建设单位组织进行单位工程质量验收评定和竣工验收。施工单位提交的工艺管道竣工资料中有竣工图、图纸会审记录、设计变更单、分项和分部工程质量验收记录和焊缝的无损检测记录。建设单位认为该部分资料不全，要求施工单位整改。施工单位全部整改后，通过了该工程的竣工验收。
&1& 、项目部如何进行质量策划？
&2& 、“三检制”有何含义？
&3& 、燃油泵的试运行有何不妥之处？
&4& 、简述该单位工程的质量验收评定程序。
&5& 、施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料？
某机电设备安装公司经邀请招标投标，获得某厂生产线的机电设备安装工程，并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、Φ50以上的管道阀门等由业主提供，安装现场的协调由安装公司负责等。施工过程中发生下列事件：
事件一：由于安装公司任务饱和，人员机具调动不开，仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子，把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍，且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量，分包合同中把质量标准统一提高到企业内控标准，分包单位提出异议。
事件二：施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工，分包单位找安装公司解决，安装公司回复自行协商解决。
事件三：厂区主电缆未按时到场，拖延工期5天，分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延，安装公司认为不是自己造成的，让分包单位直接找业主协商。
事件四：分包单位为抢工期，将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便施工。
&1& 、事件一中的分包存在哪些问题?
&2& 、事件一中分包商可能提出哪些异议?安装公司应怎样处理?
&3& 、事件二的施工现场道路和场地问题应该由谁负责解决?为什么?
&4& 、事件三中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理?应怎样解决?
&5& 、事件四中分包单位对业主提供材料未检查便施工的做法是否得当?材料进场验收有何要求?
&6& 、机电设备安装公司在投标时如何避免废标?
某项目部总承包了一个制药车间的全部机电安装工程，除土建分包外，工程包括有机械设备安装、工艺管道安装、常压容器安装、电气安装、自动化仪表安装和给水排水安装等。其中管道3500m（其中DN100以上的蒸气管道500m）；设备有85台套／65t；非标制作23台／52t；室内洁净度为N7级。施工中，关键设备反应釜因焊接施工措施不当导致内搪的玻璃涂层发生严重灼伤，形成质量问题。
工程竣工验收投入使用后，计算机房由甲供的风机盘管的冷冻水柔性接管发生断裂现象而漏水，施工单位采用新型柔性接管返修。
&1& 、项目部对出现的质量问题，应如何进行原因分析？
&2& 、对反应釜安装出现的质量问题应如何处理？理由是什么？
&3& 、总承包单位应该怎样策划该工程质量检验和验收？
&4& 、施工单位采用新型柔性接管返修运行正常后，应进行什么性质的回访？为什么？
某机电安装工程公司以固定总价合同方式签订了一化工厂合成氨工段机电设备安装工程，工程内容包括脱硫塔设备安装、压缩机、鼓风机、泵等就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中脱硫塔最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。该项目部进行了吊装工艺分析和计算，制定了详细的吊装方案，并且注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其塔设备吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。
&1& 、简述固定总价合同的适用范围。
&2& 、该设备安装工程中，哪些需要进行单机试运行？
&3& 、项目部制定的吊装方案应该包含哪些内容？吊装工艺计算的内容又有哪些方面？
&4& 、为降低施工项目成本在施工方案上应如何作为？
&5& 、如何进行吊装机械成本的控制？
某机电安装公司承建某汽车制造厂锅炉房工程安装任务，业主要求本工程按综合单价法计价，合同采用工程量清单计价模式。该锅炉房建筑结构为局部三层，其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间；三层是输煤廊，煤斗是钢制的；锅炉房有蒸发量为20t／h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。合同工期29个月，工程开工前，机电安装公司提交的施工总进度计划如图所示（时间单位：月），该计划通过了监理工程师的审查和确认。
1.png (2.73 KB, 下载次数: 38)
15:08 上传
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：锅炉到货准备安装时，机电安装公司提出由锅炉制造厂商安装被建设单位拒绝，理由是制造厂没有安装资格。
事件二：锅炉安装前，机电安装公司办理书面告知时提交了下列材料：《特种设备安装改造维修告知书》；施工单位及人员资格证件；安装改造维修监督检验约请书。
事件三：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，机电安装公司据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元/月。
&1& 、施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求？为保证工程进度目标，机电安装公司应重点控制哪条施工线路？
&2& 、事件一中，建设单位拒绝是否合理？为什么？
&3& 、事件二中，机电安装公司书面告知材料是否齐全？如果不全，还需补充哪些材料？
&4& 、事件三中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元？说明理由。
&5& 、在合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照什么办法确定？
8、某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。
该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。
该项目部合理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。
&1& 、该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案？
&2& 、项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些？
&3& 、计算每套压机吊装方案的成本费用。
&4& 、对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案？
&5& 、按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低率是多少？
9、某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。
　　为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。
　　此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。
　　在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。
&1& 、安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少？并列出具体费用项目。
&2& 、安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查？哪些属于位置精度检查？
&3& 、泵系统试运行前应具备的条件有哪些？
&4& 、业主对安装公司的处罚是否合理？说明理由。
一、阅读理解
【正确答案】 针对环境条件，主要的施工技术措施如下：
（1）在比赛大厅地面分段组装风管，经检测合格后保温，减少高空作业。
（2）先安装地下室排风机，进行强制排风，降低作业环境湿度。
（3）必要时，采取加热烘干措施。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制的质量预控方案的内容如下。
（1）地下室管道焊接质量预控方案。
（2）工序名称：焊接工序。
（3）可能出现的质量问题：产生气孔、夹渣等质量缺陷。
（4）提出质量预控措施：焊工备带焊条保温筒、施焊前对焊口进行清理和烘干。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 按风机安装质量问题调查结果，垫铁移位和松动的原因可能是操作违反规范要求，垫铁与基础间接触不好，垫铁间点焊不牢固，灌浆时固定垫铁的方法不对。联轴器同轴度超差原因可能是操作违反规范要求，检测方法不对，检测仪表失准，被测数据计算错误。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 （1）风管及部件进场时应进行外观检查、风管漏光法检测。
（2）因该风管系统属中压风管，应做严密性试验，即风管漏光法检测合格后做漏风量测试的抽检，抽检率为20%，且不得少于一个系统。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 通风与空调工程的竣工验收，是在工程施工质量得到保证的前提下，施工单位通过整个工程的无生产负荷系统运转和观感质量的检查，按规范的要求，将质量合格工程移交建设单位的验收过程。竣工验收应由建设单位负责组织，施工、设计、监理等单位共同参与，合格后即应办理竣工验收手续。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 针对上述情况，在管理上应采取的措施：变配电装置调试阶段应派值班人员监控受潮情况，试验作业时应加强监护，检查排风设施和排水设施工作是否正常。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 因为锅炉属特种设备，按《特种设备安全监察条例》的规定，锅炉安装前，B公司应将锅炉情况书面告知直辖市或者设区的特种设备安全监督管理部门方可施工。
锅炉安装工程应配备主要的特种作业人员有：起重工、焊工、探伤工、电工、架子工、司炉工等。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 不合理。变压器设备虽是A公司采购的，又负责现场管理，但B公司直接与建设单位签订的合同，而A公司与B公司没有合同关系，B公司应向建设单位索赔。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 制造厂有无资质证书、生产能力，能否保证质量和交货期，价格合适，执行合同的信誉等是重点考虑问题。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 消防工程验收时，B施工单位应提交有关验收技术资料包括：竣工图、设备开箱记录、施工记录（包括隐蔽工程和验收记录）、设计变更文字记录、调试报告、竣工报告等。
因为消防工程竣工后，建设单位必须委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试，取得建筑消防设备技术测试报告，填写《建筑工程消防验收申报表》后，公安消防机构才能进行消防验收，合格后方可投入使用。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 安装蒸汽管道补偿器的要求有：
（1）因为输送的介质是蒸汽，应垂直安装，并在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀。
（2）两个补偿器之间以及每一个补偿器的两侧应设置固定支架，安装时必须牢固。
（3）固定支架的中间应设导向支架。导向支架应保证使管子沿着规定的方向作自由伸缩。
（4）补偿器两侧的第一个支架为活动支架，设置在距补偿器弯头弯曲起点0.5～1m处，不得设置导向支架或固定支架。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 由项目总工程师组织相关技术、质量人员，在熟悉施工合同、设计图纸、现场条件的基础上进行策划，策划的方法有按施工阶段进行策划、按质量影响因素进行策划和按工程施工层次进行策划三种。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 “三检制”是三级质量检查制度简称，一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主，生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主，专职检验人员巡回抽检为辅。
1）自检是指由施工人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验、把关，及时消除异常因素，防止不合格品进入下道作业。
2）互检是指同组施工人员之间对所完成的作业或分项工程互相检查，或是本组质检员的抽检，或是下道作业对上道作业的交接检验，是对自检的复核和确认。
3）专检是指质量检验员对分部、分项工程进行检验，用以弥补自检、互检的不足。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 燃油泵试运行的不妥之处：
①项目部主管工程师编写单机试运方案；
②项目部组织单机试运行。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 该单位工程的质量验收评定程序：单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告；由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收；当单位工程由几个分包单位施工时，其总包单位应对工程质量全面负责；各分包单位应按本标准和相应专业标准检验评定所承建的分项工程、分部工程的质量等级，并将评定结果及资料提交总包单位。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 施工单位应补充的工艺管道竣工资料：工程前期及竣工文件材料（含建筑工程）；工程项目合格证、施工试验报告；隐藏工程验收记录；质量事故处理报告及记录；特种设备安装检验及验收检验报告；工程分项使用功能检测记录；单位工程质量验收记录。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 事件一中工程分包存在问题如下：
（1）分包队伍尽管有一定经验和营业执照，但案例中并未说明是否具有相应的施工资质。
按《合同法》规定承担工程分包的单位必须具备相应资质；
(2)主体工程不许分包，这是《合同法》明文规定，而本工程不但把主体工程分包出去，而且是分包给一个连资质都不一定具备的施工队伍，这是绝对不允许的；
(3)工程分包应经业主同意，本案例未体现业主同意与否的内容。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 事件一中分包商可提出的异议有：
(1)分包合同的质量标准与总合同不符；
(2)分包合同的质量标准要求比总合同的要求高，这就要求分包队伍用更低的价格完成更好的产品，这是不平等的；
(3)企业内控质量标准要求尽管比行业和国家标准还要严，但毕竟是企业自己的标准，对外并无法律效力。
安装公司应按照《合同法》规定，分包合同与总包合同执行同一个质量标准。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 事件二中施工现场的道路、场地应由安装公司解决。
理由是：总合同明文规定安装现场的协调由安装公司负责；建设部和国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工专业分包合同》明文规定了承包人的工作内容中有向分包人提供具备有条件的施工场地，确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 事件三中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是合理的。
解决方法：因分包单位是与安装公司签订的分包合同，而与业主无合同关系和直接的经济关系，而安装公司与业主有直接的合同和经济关系，而合同规定电缆等主材业主提供。今已拖期，直接影响到安装进度，安装公司有督促业主的责任，也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费和提出工期顺延的要求。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 进场验收要求：在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收；验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要作好记录、办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告；对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 废标的确认：
(1)未能在实质上响应招标文件的标书，如逾期送达或未送达指定地点、未按要求密封、无投标单位公章及法人代表或法人委托人签字或盖章、无相应资格的注册师签字等；
(2)投标文件有明显不符合要求的重要缺陷，如投标文件未按招标文件格式填写，内容不全或关键字迹模糊无法辨认、投标人名称或组织机构与资格审查不一致等；
(3)弄虚作假或串通报价的标书；低于成本报价的标书；
(4)评标过程中不与评标专家配合或有不正当行为；
(5)未按招标文件要求提交投标保证金的标书。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 质量问题的原因分析要建立在对质量问题情况充分调查的基础上，避免情况不明就主观分析推断质量问题的原因。分析的方法可采用因果分析图法。对人、机、料、法、环的五大影响因素进行原因分析，从中找出发生质量问题的主要因素，以利整改。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 由于发生焊接灼伤的部位在反应釜内衬涂层上，是与药品原料直接接触的部位，不进行处理势必影响生产药品的质量，也就是说不能满足生产工艺要求，因而要进行返工，具体做法是将反应釜运回制造厂，重新搪玻璃涂层。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 这是一个工业项目，由于包括土建工程和机电安装工程，应该按照土建工程和机电安装工程单独划分单位工程、分部分项工程的划分，单独进行质量控制和验收。机电安装工程又包括建筑机电安装工程和工业机电安装工程，应该根据不同的质量检查和验收标准进行检验和验收。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 应进行技术性回访，因为返工使用的是新型柔性接管，要了解其技术性能和使用后的效果，发现问题及时加以补救和解决，同时也便于总结经验，不断改进完善，以利推广应用。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 固定总价合同的条件是：工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；工程结构和技术简单，风险小；合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同完备等。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 单体试运行的主要范围：脱硫塔、压缩机、鼓风机、泵等及其相关的电气、仪表、计算机等的检测、控制、联锁、报警系统等，安装结束均要进行单体试运行。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 吊装方案的主要内容：工程概况；编制依据；方案选择；工艺分析与工艺布置；吊装平面布置图；施工步骤与工艺岗位分工；工艺计算；进度计划；资源计划；安全技术措施；风险评估与应急预案等。
工艺计算包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备、构件校核等。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 优化施工方案，对施工方法、施工顺序、机械设备的选择、作业组织形式的确定、技术组织措施等方面进行认真研究分析，运用价值工程理论，制定出技术先进、经济合理的施工方案。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 吊装施工机械成本的控制措施有：优化施工方案；严格控制租赁施工机械；提高吊装施工机械的利用率和完好率。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 计算工期为27个月，满足合同工期要求。应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 不合理，已获得锅炉制造许可的单位，可以安装本企业制造的锅炉，无需另取许可证。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 不齐全，还用补充：施工组织与技术方案；工程合同；机电类特种设备制造单位的资质证件（即锅炉制造单位资质证件）。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 金额为0，因为G工作有2个月的总时差，不需要赶工（或不影响总工期）。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 应按照以下方法确定：
1）工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。
2）由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属于合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属于合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量和减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 该工程项目应编制单位工程施工组织设计（机电安装工程施工组织设计）。专项施工方案有：压机吊装方案，压力管道组焊和试压方案（压力管道安装方案）和单机试运行方案。
【答案解析】
【该题针对“机电工程项目施工管理”知识点进行考核】
【答疑编号】
【正确答案】 项目部进行设备监造验收的主要依据是：设备订货合同；设计文件（设备技术规范书、图纸和材料清册）；监造大纲。
【答案解析】
【该题针对“机电工程项目施工管理”知识点进行考核】
【答疑编号】
【正确答案】 第一套吊装方案的成本费用
50×30×50＋000＝300000（元）
第二套吊装方案的成本费用
50×30×50×（1－70%）＋1＋25000×（1－30%）＝320000（元）
【答案解析】
【该题针对“机电工程项目施工管理”知识点进行考核】
【答疑编号】
【正确答案】 技术经济分析：用技术先进、安全可靠、工期缩短、降低成本等方面进行比较，为以后安装工序创造条件，按合同约定还可以获得提前工期奖（000元）。
结论：该项目部应选用第二套吊装方案。
【答案解析】
【该题针对“机电工程项目施工管理”知识点进行考核】
【答疑编号】
【正确答案】 采用第二套压机吊装方案后的实际成本费用：×（元）
吊装成本降低率：（32－28）/32＝12.5%。
【答案解析】
【该题针对“机电工程项目施工管理”知识点进行考核】
【答疑编号】
【正确答案】 施工单位实际应得到的补偿款为：赶工费12万元，灌浆料增加费4万元，解体机泵增加费6万元；扣减罚款0.5万元。即总费用：
　　6+4+12-0.5=21.5（万元）
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 属于形状精度检查的有：轴颈的圆柱度，联轴节处轴的几何尺寸。
　　属于位置精度检查的有：机械密封处的轴向跳动，叶轮口环的径向跳动和轴向跳动。
　　形状误差：直线度、平面度、圆度、圆柱度
　　位置误差：平行度、同轴度、倾斜度、垂直度、对称度
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 试运行前应具备的条件有：
　　（1）设备及附属装置，管路系统施工完毕，施工记录及资料齐全，符合要求。
　　（2）试运行需要的能源、介质、润滑油脂，检测仪器等符合试运行的要求。
　　（3）试运行方案已编制并经批准。
　　（4）试运行组织已建立，分工明确，责任清楚。　
　　（5）参加试运行的人员熟悉设备的构造、性能和设备的技术文件；熟悉试运行方案，掌握操作规程及试运行的具体步骤和操作方法。
　　（6）设备及周围环境应清扫干净，设备附近不得进行粉尘或噪声较大的作业。
　　（7）消防道路畅通，消防设施的配置符合要求。
【答案解析】
【答疑编号】
【正确答案】 建设单位对施工单位的处罚是合理的。监理单位工作的失误不免除施工单位应尽的施工质量责任。
【答案解析】
【答疑编号】
lzdsc 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wjscut 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kfresh 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xy 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
crownthrone 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
安逸咯 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
安逸咯 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
安逸咯 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
社区QQ达人
使用QQ帐号登录论坛的用户
本站非腾讯（QQ）官方网站，与腾讯公司无关。本站所有资料均为网友从互联网各大论坛百度网盘华为网盘，新浪56百度视频收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务，并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权，请与chalingniu#vip.qq.com (#改成@）联系，我们将第一时间删除！谢谢！
湘公网安备 99号
Powered by Discuz! X3.2}