地区：烟台
头衔：砌墙工
浏览数：52
材料的资金占用费（垫资利息）含在材料费中还是利润等费用中？
材料价格的确认按照市场现金采购价确定，采购材料的时间与业主付款的时间相距较大，如按业主付款的时间支付材料款，材料商的价格会高于市场现金采购价，如施工方垫资支付，也会产生资金占用费，此情况下，业主给施工方确认的材料预算价格是否应将垫资利息考虑进去？
地区：山东
等级：14 级
头衔：中国区总裁
材料价格的确认按照市场现金采购价确定，采购材料的时间与业主付款的时间相距较大，如按业主付款的时间支付材料款，材料商的价格会高于市场现金采购价，如施工方垫资支付，也会产生资金占用费，此情况下，业主给施工方确认的材料预算价格是否应将垫资利息考虑进去？
这样的情况是没有考虑垫资利息的，因为这样都是属于霸王条款的，但是确认这个价格的时候，都会比市场价增加一点，一般是10%的作为施工方的材保费及利润什么的，但不会说是垫资利息的。
提问者对最佳答案的评价：3星
请填写消息，提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可，同时也能避免问题过期后被
地区：北京
等级：15 级
头衔：亚太区总裁
材料价格的确认按照市场现金采购价确定，采购材料的时间与业主付款的时间相距较大，如按业主付款的时间支付材料款，材料商的价格会高于市场现金采购价，如施工方垫资支付，也会产生资金占用费，此情况下，业主给施工方确认的材料预算价格是否应将垫资利息考虑进去？
可以把这部分资金考虑进去。
地区：河北
等级：15 级
头衔：亚太区总裁
材料价格的确认按照市场现金采购价确定，采购材料的时间与业主付款的时间相距较大，如按业主付款的时间支付材料款，材料商的价格会高于市场现金采购价，如施工方垫资支付，也会产生资金占用费，此情况下，业主给施工方确认的材料预算价格是否应将垫资利息考虑进去？
这个没有材料利息的说法的，而是要看双方合同是如何约定的，如果约定就是施工方垫资那就什么钱也要不回来，如果是甲方按进度付款，但是甲方没付，可以按合同约定要甲方支付违约金的．
地区：湖南
等级：5 级
头衔：工 　 长
这部分利息是不能直接记取的，只能业主签订补充条款，不要协议修改材料单价，要不协议补贴材料单价基础上额外记取的费用，比如“采保费、运输费”之类的计费项目来补贴材料价格的不足。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为，共同维护良好环境
举报原因：
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答，恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答，恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误，或者有更好的答案，请立即告诉我们！
如果您的“揪”错被采纳，可获得10分积分奖励！
我的答疑任务
图片正在上传...显示法宝之窗
案例与裁判文书 &
***等诉***买卖合同纠纷案
【全文】CLI.C.5905095
***等诉***买卖合同纠纷案
广西壮族自治区桂林市中级人民法院
民事判决书
(2013)桂市民二终字第56号
　　上诉人（一审被告）：***。
　　法定代表人：赖榆。
　　上诉人（一审被告）：***桂林分公司。
　　负责人：窦锡龙。
　　上列二上诉人的委托代理人：涂志辉。
　　上列二上诉人的委托代理人：欧瑾琳。
　　被上诉人（一审原告）：***。
　　法定代表人：张鲁南。
　　委托代理人：陆庆增。
　　一审被告：***。
　　上诉人***桂林分司（以下简称区二建公司）、***（以下简称区二建桂林分公司）因买卖合同纠纷一案，不服桂林市象山区人民法院（2012）象民重字第2号民事判决，向本院提出上诉。本院于日受理后，依法组成由审判员何华担任审判长，审判员周秋莹、王裕松参加的合议庭，于日公开开庭审理了本案。书记员梁露担任记录。上诉人区二建公司、区二建桂林分公司的委托代理人涂志辉、欧瑾琳，被上诉人***（以下简称金贵公司）的委托代理人陆庆增到庭参加诉讼。一审被告***经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　一审法院经审理查明，日，被告区二建公司被确定为广西师范大学雁山校区第1期道路管线工程的中标人。日，广西师范大学就上述工程与被告区二建公司签订《协议书》。日，被告区二建桂林分公司与被告***签订《建筑工程内部承包协议》，将上述工程的道路管线工程以包工包料的方式承包给被告***，被告区二建桂林分公司按工程造价收取相应的管理费及税金。日至日，被告***因为上述工程向原告购买钢材、水泥一批，截止日，尚欠原告货款人民币57万元。日，被告***向原告出具了《付款承诺书》，上面加盖被告区二建桂林分公司公章，内容为“我公司广西师大雁山校区第一期道路管网工地于日至日向***购买钢材、水泥一批。计算至日仍欠该公司货款（人民币）伍拾柒万元整未付，此金额双方确认无误。现我公司承诺于日以前付清所欠全部货款570000元，如到期未付清全部欠款，则从日起按月息6％计算经费资金占用费。”被告***在该承诺书上以欠款人的名义签名。
　　另查明，被告***不是区二建桂林分公司的员工，系挂靠承包人。
　　一审法院认为，被告区二建公司承接了广西师范大学雁山校区第1期道路管线工程后，由被告区二建桂林分公司与被告***签订《建筑工程内部承包协议》，将上述工程以包工包料的方式承包给被告***，被告***为实际施工人。被告***不是被告区二建桂林分公司的员工，其与区二建桂林分公司是挂靠承包关系。对于原告要求被告支付货款57万元的诉讼请求，一审法院认为，被告***因上述工程向原告购买了钢材、水泥一批，并于日向原告出具了《付款承诺书》，并以欠款人的名义在该承诺书上签名，被告区二建桂林分公司加盖公章，该《付款承诺书》真实有效，予以确认，被告***和被告区二建桂林分公司应按《付款承诺书》约定于日前向原告支付货款。根据《》第“分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，被告区二建桂林分公司的民事责任应由被告区二建公司承担。被告***和被告区二建桂林分公司未依约向原告支付货款，应共同向原告支付货款57万元。对于原告要求被告支付资金占用费604200元的诉讼请求，一审法院认为，《付款承诺书》约定“如到期未付清全部欠款，则从日起按月息6％计算经费资金占用费。”资金占用费属违约金性质，因约定的违约金过份高于原告的实际损失，故酌情以货款本金57万元为基数，按中国人民银行同期流动资金贷款利率的4倍自日起计算。依照《》第、第、《》第、《》第之规定，判决：一、被告***与被告***共同支付原告***货款人民币57万元及违约金（违约金计算：自日起，以57万元本金按中国人民银行同期流动资金贷款利率的4倍计付至本案生效判决规定的履行期止。）二、驳回原告***的其他诉讼请求。案件受理费15368元，由被告***与***承担。
　　上诉人区二建公司、区二建桂林分公司不服一审判决，上诉称，一、一审法院认定事实错误。上诉人对《付款承诺书》真实性有异议，亦未承诺给付月息高达6％的高利息。即使本案欠款事实存在，也应减除***已付30万元货款。二　　······
关注法宝动态：
感谢法宝客户：
法宝通用产品
研发与应用
注意：只能下载当前页数据，下载异常请查看！
邮件主题：
邮件接收地址1：
邮件接收地址2：
转发人姓名：
转发人邮箱： 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙，什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
资金占用协议书
下载积分：1500
内容提示：资金占用协议书
文档格式：DOC|
浏览次数：222|
上传日期： 22:37:07|
文档星级：
全文阅读已结束，如果下载本文需要使用
 1500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
资金占用协议书
官方公共微信违约金与资金占用利息损失可同时主张-无锡律师在线
无锡律师事务所无锡律师互联网＋法律咨询服务平台
本站热门标签：
咨询服务热线：3 、
违约金与资金占用利息损失可同时主张
中华人民共和国最高人民法院（2016）最高法民终36号民事判决书
上诉人（原审被告）：西藏云天工程建筑有限公司。住所地：西藏自治区拉萨市金珠西路131号。
法定代表人：姚大波，该公司执行董事。
委托代理人：何志昌，西藏明程律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：成都泰和沥青发展有限公司。住所地：四川省成都市青白江区工业集中发展区。
法定代表人：叶军，该公司董事长。
委托代理人：彭英品，四川红盾律师事务所律师。
委托代理人：陈一辉，广东名成律师事务所律师。
上诉人西藏云天工程建筑有限公司（以下简称云天公司）因与被上诉人成都泰和沥青发展有限公司（以下简称泰和公司）买卖合同纠纷一案，不服西藏自治区高级人民法院（2015）藏法民二初字第5号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成由审判员曾宏伟担任审判长，代理审判员吴景丽、张小洁组成的合议庭进行了审理，书记员杨婷担任记录。本案现已审理终结。
原审法院查明：日，云天公司作为甲方与乙方泰和公司签订了一份《昌都地区省道303线夏雅至马利、马利至洛隆公路改建工程沥青材料供应合同》（以下简称《供应合同》），约定：&1、甲方购买由乙方生产的埃索技术SBS（I-C）袋装改性沥青1423吨，单价为7580.00元/吨，货款总价计元。交、提货时间为自2012年12月起至日止。关于最终结算方式，双方约定：实际供货价=基质沥青市场价+1570.00元+270.00元。其中，SBS改性沥青加工费用为1570.00元/吨（该费用含乙方的利润及税费），包装袋的材料费、人工费及上车费总额为270.00元/吨。2、关于买卖标的物的质量要求和技术规范，双方对标的物的针入度、延度和软化点等12项指标的单位指数及试验方法进行了明确约定，并注明乙方应提供随车改性沥青材料的质量检测报告。3、关于交（提）货地点方式及费用负担，双方约定：由甲方到乙方公司内自提，运输方式、运输费用及运输过程中货物的安全等事宜均由甲方负责和承担；甲方指定收货人，经验收符合要求后开具收货单，结算时开具对账单作为结算依据。甲方应在日前完成本合同货物的装运，若因乙方原因出现连续或累计迟延发货达3次，则乙方应向甲方支付本合同总额之10%的损失赔付款，若甲方未能在约定的时间内提货，则甲方应向乙方支付本批次货物的总款。4、关于验收标准、方法及提出异议期限，双方约定：乙方每车沥青在装运前必须出具与前述第2条技术要求相符的检验报告单，否则甲方有权拒收。如甲方对产品质量存在异议，应在收货之日起3个工作日内向乙方发出书面通知，否则视产品无质量问题。如对产品质量产生争议，双方可共同委托双方均予认可的鉴定部门对当期收货经双方当面检点封存完好的样品进行质量鉴定。5、关于货款结算与支付方式，双方约定：合同签订后15日内，甲方支付合同总额之30%的材料预付款；乙方完成与30%预付款相对应的供货后，后续供货以500吨为一批次，该批次货物在乙方生产场地起运前，甲方应支付该批次货物95%的货款。在最后一批次货物提货前，甲方应支付的货款应达到合同总额之99%。甲方直接扣留本合同总额之1%作为质保金，质保期为180天，质保期自乙方完成最后一批次供货日起算。质保期到期之日起10日内，甲方须全额返还该质保金。如甲方未按合同约定支付货款和质保金的，则乙方有权停止供货，同时甲方应承担本合同总额之10%的违约金。&
上述合同签订后，双方当事人订立了一份《补充合同》（未注明签约日期），约定：&1、双方达成最终补充结算方式及计量方法如下：实际供货价='5680.00元+1370.00元+270.00元。其中：基质沥青价格为5680.00元/吨；'SBS改性沥青加工费用为1370.00元/吨（该费用含乙方的利润、税收及其他未列费用）；包装袋的材料费、人工费及上车费总额为270.00元/吨。据上，乙方改性沥青的实际出厂价为7320.00元/吨（此单价为乙方改性沥青场内上车价，不含到甲方工地运输费。）；2、原有合同条款不变，若原有合同条款与本补充合同条款发生冲突时，以本补充合同条款为准。&
在履行合同过程中，云天公司于日向泰和公司支付了300.00万元材料款。
自日始，云天公司依合同约定到泰和公司厂区自提改性沥青材料。对云天公司每一批次自提的货物，泰和公司自制的《送货单》上均注明有送货日期、改性沥青净重、提货车号、驾驶员签名等内容。
至日止，云天公司共计分21批次完成沥青材料的自提，双方间之供货与提货义务亦就此终止。针对自日至7月10日和自日至10月28日合同履行期内两个阶段的总供货情况，泰和公司依39份《供货单》形成四份《对账单》，其内容显示：云天公司累计自提改性沥青1576.98吨、重交沥青62.15吨，货款总计为元。
关于案涉买卖标的物之质量是否符合合同约定技术规范，泰和公司提交了由云天公司委托四川交大工程检测咨询有限公司出具的报告编号分别为JGL号、02号、03号《检测报告》三份。云天公司提交了由其委托的四川交大工程检测咨询有限公司出具的报告编号为JGL号《检测报告》和委托重庆交通大学建设工程质量检测中心出具的BG-2015-LQJ-0001-1号《试验检测报告》各一份。
还查明：日，省道303线夏雅至马利公路改建工程项目管理办公室对涉案工程进行了交工验收。其所出具的《交工验收工作报告》显示：&各施工单位工程质量等级全部为合格，质量等级评定为合格。建设项目质量综合评定得分为93.98分。&
泰和公司提起诉讼，请求：一、判令云天公司支付尚欠的货款元；二、判令云天公司支付资金占用利息元（该利息自日起按中国人民银行同期贷款利率计算至日。之后的利息数额计算至云天公司付清货款时止。）；三、判令云天公司支付违约金元；四、判令由云天公司承担本案的诉讼费用。
泰和公司于诉前即日向该院提出《财产保全申请》，请求依法冻结云天公司的银行存款900.00万元或查封该司相应价值的财产。该院于当日作出（2014）藏法民保字第4号民事裁定书并经执行依法冻结了云天公司在原西藏自治区昌都地区交通运输局的应收账款元。诉讼中，泰和公司于日向该院再次提出《财产保全申请》，请求对云天公司的银行存款元予以保全。该院对该申请作出（2015）藏法民二初字第5号民事裁定书并经执行对云天公司设于中国银行股份有限公司西藏自治区分行账户内的存款元予以了冻结。日，云天公司向该院提出《解除保全的申请》并提供了担保。该院于日作出（2015）藏法民二初字第5-1号民事裁定书解除了保全。
云天公司辩称：泰和公司所举《西藏云天工程建筑有限公司对账单》（以下简称对账单）上云天公司的确认人员并非公司项目负责人所签，且因泰和公司所提供的沥青材料不符合合同约定质量标准致云天公司产生损失，故云天公司保留诉讼的权利并请求驳回泰和公司的全部诉讼请求。
该院认为，本案原、被告双方于日签订的《供应合同》系各方当事人的真实意思表示，且合同内容不违反法律及行政法规的禁止性规定，属合法有效。双方在《补充合同》中对买卖标的物的单价予以调整和变更的补充约定有效。
对于泰和公司提供的买卖标的物改性沥青之质量是否符合合同规范要求的认定问题，该院认为，鉴于本案中云天公司是到泰和公司厂区自提货物且需经运输才能到达施工工地现场的客观事实，故双方在《供应合同》中作出的买方提出异议期为收货之日起3个工作日内的约定不尽合理，该院认为将买受人提出质量异议的期限顺延至货物到达施工现场后的3日内于本案的实际履行情况是公平的。但云天公司未能举证证明其于货物到达施工现场后3个工作日内向泰和公司发出过对产品质量存在异议的通知。
因双方在《供应合同》已对买卖标的物如存质量异议进行检测事项之取样范围、取样方法和选定鉴定部门等作出了详尽约定，故若涉及对涉案买卖标的物之质量问题需予检测时，双方均应遵循诚实守信原则依约进行。但因本案原、被告双方所提交的《检测报告》、《试验检测报告》均系云天公司单方委托相关检测机构形成，且云天公司未能举证证明其在对检品的取样、取样范围的确定及检测机构的选定等事宜中征得泰和公司同意或泰和公司在场予以认可的证据，因此经云天公司单方委托形成的各类《检测报告》依《供应合同》约定于泰和公司不发生法律约束力。涉案改建工程项目管理办公室对涉案工程作出的《交工验收工作报告》，因其具备证据的真实性、合法性和关联性，能够证实案件事实。据上，该院认定泰和公司提供的沥青材料质量符合合同约定。云天公司就买卖标的物之质量存在瑕疵提出的异议因证据不足，该院不予支持。
对于云天公司提出的在泰和公司所制《对账单》上&何亚枫&的签名并非由何亚枫本人所签的异议，该院认为，云天公司对此负有证明该签名不真实的举证责任。但至本案庭审结束，其未提交任何反证支持其主张，且其亦未提出进行司法鉴定申请，因此，云天公司的该辩解理由因无证据作为支撑，其应承担举证不能的法律后果。该院认定云天公司工作人员苟超及何亚枫在《对账单》上的签名确认行为的法律后果及于云天公司。
该四份《对账单》除显示云天公司自提了改性沥青材料外，还显示云天公司自提了一定数量的合同约定之外的重交沥青材料。对此，云天公司于庭审中予以认可。该院认为，此系双方在履行合同过程中对买卖标的物规格型号进行补充的合意结果，且云天公司对该部分补充购买的标的物之数量和单价未提出任何异议。据双方实际履约内容，该院认定泰和公司实际供货数为供应了单价为7320.00元/吨的改性沥青1576.98吨，供应单价为5950.00元/吨的重交沥青62.15吨，总货款计元。
综上，云天公司应向泰和公司支付的总货款为元。其中，扣减云天公司已支付的预付款300.00万元后，云天公司仍尚欠货款元未付。泰和公司提出的要求云天公司支付尚欠货款本金元的诉请依法成立，该院予以支持。
对于泰和公司提出的违约金主张与资金占用利息损失主张，云天公司提出因该二项诉请系重合故依法不能成立的抗辩意见。该院认为，泰和公司的此二项主张系基于不同性质、不同基础、不同法律依据提出的指向不同的利益主张。违约金主张基于合同明确约定而提出，而资金占用利息损失则基于法定孳息物和实际损失提出。依照民法原理，违约金请求权的存在并不排斥损害赔偿请求权的存在，二者是相互独立、可并存且不重合的。因此，云天公司提出的此项抗辩意见不能成立，该院不予支持。
本案中，云天公司逾期付款的违约行为明显，故其应依约承担违约责任。双方据实履行的买卖法律关系内容系对原《供应合同》的补充和增加，但因本案泰和公司主张的违约金数额系仍据原《供应合同》约定的总价款提出，因此该院依照泰和公司的主张范围判令云天公司向泰和公司支付违约金元。
对于泰和公司主张的资金占用利息损失，因其系法定孳息，泰和公司的该项诉请依法成立，该院予以支持。因该数额将依欠款本金的迟延和实际支付而发生变化，故该院对此将依确定欠款本金数额、计算开始日、利率标准，以公式化方式判付至实际支付日止。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款、第一百三十条、第一百五十八条第一款、第一百五十九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条之规定判决：一、泰和公司与云天公司双方签订的《供应合同》有效，双方据实履行的买卖法律关系亦属有效；二、云天公司向泰和公司支付拖欠的货款本金元；三、云天公司向泰和公司支付违约金元；四、云天公司向泰和公司支付资金占用利息（计算方式为：1、欠款本金元&99%的货款自日按照中国人民银行同期贷款利率分类分段计算至实际支付日止；2、欠款本金元&1%的质保金自日按照中国人民银行同期贷款利率分类分段计算至实际支付日止）。本案案件受理费84301.00元及泰和公司申请诉前及诉讼保全费共计1.00万元，由云天公司负担。判决中含有给付金钱义务内容的，义务人应于判决生效之日起三十日内履行完毕。否则，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
云天公司不服原审判决，向本院提起上诉称：一、涉案沥青质量不符合《供应合同》规范要求，有《检测报告》为证。二、根据双方的《供应合同》可推知，如双方对共同委托达不成一致时，本公司可以单方委托鉴定。三、原审计算货物数量错误。《对账单》提货人处非本公司法定代表人签字，也未加盖单位公章。《对账单》签字的提货人何亚枫仅系本公司工作人员，无公司的书面授权，不能代表公司。四、本公司不应承担违约金和利息责任。泰和公司提供的沥青质量不符合《供应合同》规范要求，应由其承担违约责任。本公司因泰和公司产品质量不合格，未按《供应合同》约定方式和期限结算价款，属具备合理事由，不应支付未付货款的利息。故请求撤销西藏自治区高级人民法院（2015）藏法民二初字第5号民事判决，驳回泰和公司的全部诉讼请求，由泰和公司承担全部诉讼费。
泰和公司的答辩理由：一、涉案沥青质量符合《供应合同》规范要求。按照《供应合同》约定，质量异议期为收货3个工作日内，否则视为无异议。对方收货3个工作日内并未对沥青质量问题提出异议，至本公司提起诉讼后才宣称质量存在问题，应视为沥青质量无问题。二、根据《供应合同》约定，若质量发生争议，必须双方委托鉴定。云天公司单方委托鉴定，不能保证样品是本公司所提供，其单方委托的鉴定不具有法律效力。根据《公路沥青路面施工技术规范》要求，沥青质量合格，监理单位方允许施工。现在施工已结束，省道303线夏雅至马利公路改建工程项目管理办公室的《交工验收工作报告》证明工程质量合格，也可反推知涉案沥青不存在质量问题。三、《对账单》上有云天公司工作人员苟超、何亚枫签字，苟超、何亚枫签字的行为应认定为是云天公司的行为，原审计算供货数量正确。4.云天公司未按《供应合同》约定支付货款，应承担违约责任和利息损失。
本院二审查明的事实与原审一致。
本院认为，本案二审争议的焦点为：一、涉案沥青的质量是否符合《供应合同》约定。二、涉案沥青数量是多少。三、云天公司应否承担违约金和利息责任。
一、关于涉案沥青的质量是否符合《供应合同》约定的问题。双方订立的《供应合同》约定：&泰和公司每车沥青装货前必须出具与第二条约定的技术要求相符的检验报告单，否则云天公司有权拒收。若云天公司对产品质量存在异议，应在收货之日起3个工作日内向泰和公司发出书面通知，否则视产品无质量问题。如对质量问题产生争议，双方可共同委托双方均认可的鉴定部门对双方当面检点当期收货封存完好的样品进行质量鉴定，如对共同委托达不成一致，以工程所在地市级（含）以上具备相应资质的鉴定部门出具的鉴定报告作为认定质量的依据（检验费用由过错方承担）。同时泰和公司应承担因质量不合格造成的相应责任。&故云天公司提出异议期为收货之日起3个工作日。原审考虑到买方自提及运输过程等因素，将产品质量异议期顺延至货物到达施工现场后3个工作日。但在此期间云天公司亦未向泰和公司发送产品质量异议通知，根据《供应合同》约定应视为产品无质量问题。
《供应合同》中&如对共同委托达不成一致，以工程所在地市级（含）以上具备相应资质的鉴定部门出具的鉴定报告作为认定质量的依据&，只是对委托的鉴定机关进行了特别约定，但并未改变&双方当面检点当期收货封存完好的样品&这一鉴定的前提条件。云天公司提供的《检测报告》系其单方委托相关检测机构形成，产品取样未经泰和公司在场认可，不能证明检测样品是泰和公司生产的沥青。云天公司单方委托形成的各类《检测报告》不足采信。
日，省道303线夏雅至马利公路改建工程项目管理办公室对涉案工程进行了交工验收。其所出具的《交工验收工作报告》显示各施工单位工程质量等级全部为合格，质量等级评定为合格。此《交工验收工作报告》可证明泰和公司提供的沥青材料质量符合《供应合同》约定。
二、涉案沥青数量是多少。云天公司派工作人员苟超、何亚枫取货，《对账单》上明确显示了货物数量、单价和总价，苟超、何亚枫在《对账单》上签字确认的行为应认定为是云天公司的行为。云天公司称《对账单》上无公司法定代表人签字并加盖公司公章，苟超、何亚枫签字的行为不应认定为是公司行为。本院认为，云天公司承认收到泰和公司货物，仅是对货物数量有异议，但云天公司承认收到的货物《对账单》上也是苟超、何亚枫签字，无公司法定代表人签字和加盖公司公章，应认定苟超、何亚枫的签字代表公司行为，原审对货物数量的认定并无不当。
三、云天公司应否承担违约金和利息责任。云天公司称，泰和公司提供的沥青质量不符合《供应合同》规范要求，应由泰和公司承担违约责任;因泰和公司产品质量不合格，未按《供应合同》约定方式和期限结算价款，属具备合理事由，不应支付未付货款的利息。通过以上分析，涉案货物不存在质量问题，云天公司该理由不成立，原审判决云天公司承担违约责任和泰和公司的利息损失，并无不当。
综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费及诉讼保全费按一审判决执行。二审案件受理费84301元，由西藏云天工程建筑有限公司承担。
本判决为终审判决。
在一般的违约责任主张中，一般把占用资金的利息损失归到违约损失中，一般只主张违约责任，本案中，法院认为：&对于泰和公司提出的违约金主张与资金占用利息损失主张，云天公司提出因该二项诉请系重合故依法不能成立的抗辩意见。该院认为，泰和公司的此二项主张系基于不同性质、不同基础、不同法律依据提出的指向不同的利益主张。违约金主张基于合同明确约定而提出，而资金占用利息损失则基于法定孳息物和实际损失提出。依照民法原理，违约金请求权的存在并不排斥损害赔偿请求权的存在，二者是相互独立、可并存且不重合的。因此，云天公司提出的此项抗辩意见不能成立，该院不予支持。 &
在司法实务中大量存在此类的违约情形，该判例观点为守约方向违约方充分主张权利提供了有益的参考和依据。
首席在线律师
陶新华 律师
联系人：陶新华律师
微 信：wuxilawyertao（或手机号、QQ号）
地 址：无锡市滨湖区隐秀路901号联创大厦东楼一楼,江苏创凯律师事务所。
版权声明：本站的部分理论实务文章来自互联网和报刊，仅供研究学习用，无任何商业目的；如权利人有异议，请相关权利人及时告知本站，本站会在第一时间内及时做处理。对于本网原创文章，如转载，请注明出处和作者。}